發(fā)包人違約責任的承擔方式(發(fā)包人違約責任的承擔方式和計算方法)
產(chǎn)權(quán)發(fā)包人承擔違約責任的方式
發(fā)包人承擔違約責任的方式包括:1、賠償損失,是發(fā)包人承擔違約責任的主要方式;2、支付違約金,雙方可在專用條款中約定違約金的數(shù)額或計算方法;3、順延工期,對于因為發(fā)包人違約而延誤的工期,應(yīng)當相應(yīng)順延;4、繼續(xù)履行承包人要求繼續(xù)履行合同的,發(fā)包人應(yīng)當在承擔上述違約責任后繼續(xù)履行施工合同。
【法律依據(jù)】
《民法典》第五百七十七條當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。第五百八十五條當事人可以約定一方違約時應(yīng)當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的,人民法院或者仲裁機構(gòu)可以根據(jù)當事人的請求予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,人民法院或者仲裁機構(gòu)可以根據(jù)當事人的請求予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應(yīng)當履行債務(wù)。
發(fā)包人違約應(yīng)承擔的違約責任
法律分析:發(fā)包人承擔違約責任,主要包括賠償因其違約給承包人造成的經(jīng)濟損失,損失賠償額應(yīng)當相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預(yù)見到可能造成的損失。
法律依據(jù):《中華人民共和國民法典》
第五百七十七條 當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。
第五百七十八條 當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務(wù)的,對方可以在履行期限屆滿前請求其承擔違約責任。
第五百七十九條 當事人一方未支付價款、報酬、租金、利息,或者不履行其他金錢債務(wù)的,對方可以請求其支付。
工程施工合同違約責任有哪些
1、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。2、工程交付時間不符合規(guī)定,按合同中違約責任條款的規(guī)定償付逾期違約金。3、超過合同規(guī)定日期驗收,按合同的違約責任條款的規(guī)定償付逾期違約金。4、工程未經(jīng)驗收,發(fā)包人提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,由發(fā)包人承擔責任。法律依據(jù):《中華人民共和國民法典》第八百零一條 因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應(yīng)當承擔違約責任。第八百零二條 因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財產(chǎn)損失的,承包人應(yīng)當承擔賠償責任。第八百零三條 發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。第八百零七條 發(fā)包人未按照約定支付價款的,承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價款。發(fā)包人逾期不支付的,除根據(jù)建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價、拍賣外,承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價,也可以請求人民法院將該工程依法拍賣。建設(shè)工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。
承擔違約責任的方式主要有哪些
承擔違約責任的承擔方式有實際履行、采取補救措施、賠償損失、支付違約金、定金罰則。當事人可以約定定金,定金按擔保法規(guī)定執(zhí)行,但如果同時約定定金和違約金,當事人可選擇適用其一。
【法律依據(jù)】
《民法典》第五百八十五條
當事人可以約定一方違約時應(yīng)當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低于造成的損失的,人民法院或者仲裁機構(gòu)可以根據(jù)當事人的請求予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,人民法院或者仲裁機構(gòu)可以根據(jù)當事人的請求予以適當減少。
當事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應(yīng)當履行債務(wù)。
因發(fā)包人導(dǎo)致工期延誤,并發(fā)生不可抗力事件,發(fā)包人應(yīng)承擔承包人的損失責任?
首先要認定事實發(fā)生的先后順序問題,
根據(jù)提問者的表述,可能存在兩種情況:
1、因發(fā)包人導(dǎo)致工期延后同時發(fā)生了不可抗力事件,此時認定為不可抗力是同時發(fā)生的,一般合同會約定,彼此不承擔違約責任。
2、因發(fā)包人導(dǎo)致工期延誤,后又遇到不可抗力事件,此時認定為發(fā)包人主觀原因?qū)е鹿て谘诱`在先,已經(jīng)構(gòu)成違約行為,需承擔違約責任。
甲方未按進度支付工程款的違約責任
未按時支付工程款要承擔違約責任。發(fā)包人未按照工程建設(shè)合同約定向承包人支付工程價款的,構(gòu)成違約,承包人可以依法向人民法院起訴。對于承包人完成工程建設(shè)后,要對工程進行竣工驗收,驗收合格的,發(fā)包人就要按約定對工程價款進行結(jié)算,向承包人支付工程價款。
一、施工合同無效工程款如何索要
合同無效但工程經(jīng)驗收合格的,承包人可以請求參照合同關(guān)于工程價款的約定折價補償。如果工程經(jīng)驗收不合格,但是經(jīng)修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)驗收合格的,發(fā)包人可以請求承包人承擔修復(fù)費用。修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)驗收不合格的,承包人無權(quán)請求參照合同關(guān)于工程價款的約定折價補償。發(fā)包人對因建設(shè)工程不合格造成的損失有過錯的,應(yīng)當承擔相應(yīng)的責任。
二、無效的建設(shè)工程施工合同怎樣處理
建設(shè)工程施工合同無效,但建設(shè)工程竣工驗收合格的,承包人要求參照合同支付工程價款的,應(yīng)當予以支持;建設(shè)工程施工合同無效,建設(shè)工程竣工驗收不合格的,按照下列情形處理:
1、修復(fù)后的建設(shè)工程竣工驗收合格,發(fā)包人要求承包人承擔修復(fù)費用的,予以支持;
2、修復(fù)后的建設(shè)工程竣工驗收不合格,承包人要求支付工程價款的,不予支持;
3、因建設(shè)工程不合格造成的損失,發(fā)包人有過錯的,也應(yīng)當承擔相應(yīng)的民事責任。
三、建筑工程合同無效如何處理
建設(shè)工程合同無效的處理包括以下方面:
1.工程價款的支付建設(shè)工程施工合同無效,但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格,承包人請求參照合同約定支付工程價款的,應(yīng)予支持。建設(shè)工程施工合同無效,且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的,如果修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格,發(fā)包人請求承包人承擔修復(fù)費用的,應(yīng)予支持;如果修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格,承包人請求支付工程價款的,不予支持。
2.過錯方的賠償責任建設(shè)工程施工合同無效,一方當事人可以請求有過錯的對方賠償損失,但應(yīng)當就對方過錯、損失大小、過錯與損失之間的因果關(guān)系承擔舉證責任。損失大小無法確定,一方當事人請求參照合同約定的質(zhì)量標準、建設(shè)工期、工程價款支付時間等內(nèi)容確定損失大小的,人民法院可以結(jié)合雙方過錯程度、過錯與損失之間的因果關(guān)系等因素作出裁判。
法律依據(jù)
《中華人民共和國民法典》
第五百七十七條 當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。
第五百七十八條 當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務(wù)的,對方可以在履行期限屆滿前請求其承擔違約責任。